园林绿化工程项目合同范本,绿化工程项目经理资格证 _生活百科

建筑工程劳务分包合同
甲方(雇主)(全称):
乙方(分包商)(全称):
根据甲方与建设单位签订的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作达成共识，签订本劳动合同，双方共同遵守。
劳务分包商的资质和安全许可：
资格证书编号。
发证机关：有效期至：
资质专业等级：
审查时间和有效性，直到：
安全生产许可证的有效期至：
特别提示：签订本劳动合同的前提是甲方已于年月日与建设单位(以下简称业主)签订合同，乙方承认并确认甲方按照建设工程合同内容承揽工程并签订劳务分包合同。
第一节工程概况和工程承包内容
1.1项目名称：
1.2项目现场：
1.3工程结构：工程基础是基础、结构和总建筑面积
，包括建筑面积为的地下一层和建筑面积为的地上一层。(结算时建筑面积按宁夏建设工程计价定额计算)
1.4分包工作范围：(根据乙方分包的工作范围选择并执行相应条款)
(1)合同范围：本工程设计图纸标注的所有土建内容的劳务部分(除商品混凝土、钢筋、周转材料(件)、塔吊、施工电梯、混凝土输送泵、砖块、水泥、砂石、油漆、止水钢板、总承包商提供的二级以上配电箱以外的所有主要施工内容) 。
(2)劳务分包范围：钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、二次结构工程、抹灰工程、防水工程、水暖电气工程、外墙保温、油工、外网、其他工程、临时土建、现场文明施工、装饰装修等工程。
提供分包工作内容：(包括但不限于以施工蓝图和主体施工为准)
本工程施工图中所有土建工程包括：人工清沟、集水井、电梯井等基坑开挖，垫层及地下室外墙防水基层处理，筏板基础砖膜砌筑、抹灰及防水保护，基础底板、基础筏板及地下室顶板防水保护层，防水卷材层压及拆除，肥料罐回填(筏板砖膜外侧)；加固工程；模板工程；泵工程(包括小部件，尤其是立面)；脚手架工程；环境保护；安全文明施工；所有预留孔、施工孔、后浇带、挂模、堵管孔、主体结构各种预埋件预埋、塔吊附件预埋、结构泵墙螺栓孔封堵、螺栓切割、止水钢板、塔吊、施工电梯基础；施工用梯子、施工机械和正式设备基础的施工；各种防护棚的搭建和拆除；安全通道的架设和拆除；二次配电箱及二次配电箱以下的电缆箱(不含施工电梯、塔吊的二次箱及电缆)；施工现场和道路硬化；工地围栏；场地清理；加固房、木工房、排水沟、办公区、生活区、茶烟房、休息室临时施工(不含搭设板房)；样板展区和样板工程(生产和拆除)、与大型机械安装的合作以及与其他分包商的合作等。自行产生的垃圾将运输至施工现场指定地点，桩头丢弃
渣的清理及运输到甲方制定的地点、根据甲方要求制作构建样板展示；进出材料的装卸及码放；材料场内的水平及垂直运输等；变压器防护的搭设及拆除。
以下全部工作费用均包含在平米包干单价以内，具体描述为：
1.4.1模板工程（包括但不限于）：
（1）各种模板的定位放线；（定位筋）；
（2）（钢、木）模板的制作安装；各种模板的拼装、各种支撑安装（含各种普通钢管架及碗口式架体）、找平找直；
（3）拆除：各种模板、支撑的拆除，必须使用脱模剂（定型钢模脱模机用机油与柴油按一定比例配制而成，不能采用废机油）；
（4）各种模板的清理、保养、维修及进出场的场内装车卸车、清点码放，模板、木方的钉子拔除等；
（5）材料和工具的场内水平垂直运输；
（6）各专业设备基础（本工程所涉及到的各种设备基础、人货电梯、塔吊、龙门架等）及各种构件的模板制作、安装、拆除；
（7）各专业洞孔单边大于等于250或直径大于等于200洞口模板的制作、安装、拆除；各专业其他尺寸模板的制作拆除；
（8）本工程的对拉螺栓（含地下室止水螺杆的止水片焊接、止水条）、塑料套筒的制作、安装以及螺栓眼的打磨封堵；止水螺杆的切除;
（9）木工加工棚的吊顶及加固、顶部双层防护，茶水亭的搭设、拆除及周边的维护、搭拆及更换场地(提供场地，乙方自行安排搭拆及更换)；
（10）后浇带、后浇洞模板单独支设、拆除，支撑钢管的刷漆；
（11）文明施工中需要模板的支设，如踢脚线、消防箱、垃圾箱、绿化围栏、宣传栏框等（但不限于此）；
（12）样板区内模板的制作按照甲方现场要求进行支设、拆除（如梁柱节点、柱的加固等）；
（13）柱背肋采用型钢的加工和制作，梁柱节点采用定型模板加工；
（14）山型卡、对拉螺杆、止水螺杆、PVC套管等的购买、使用、回收均由乙方负责；
（15）冬季施工模板分项工程的一切费用；
（16）模板脚手架的拆除及其使用材料的清理。
（17）材料进出场及场内倒用；
（18）严格按照甲方的施工方案进行施工，严格按照图纸设计要求施工；
（19）模板工程分包中必须把劳务和租赁的模板木方量单独列支作为结算和出具财务票据使用依据。
1.4.2钢筋工程（包括但不限于）：
（1）钢筋制作：放样、下料、钢筋除锈、定位钢筋的制作、马凳筋的制作及安装、半成品钢筋的倒运；
（2）弹线定位、安装、绑扎、校正、机械连接（套筒由乙方自行购买）、焊接接头的焊接（电渣压力焊及闪光对焊）；钢桁架楼承板钢筋的制作、安装、绑扎、校正；
（3）施工部位钢筋表面清理及保护、后浇带处钢筋的成品保护（采用PVC管）；
（4）钢筋加工棚的吊顶及加固、顶部双层防护，茶水亭的搭设、拆除及周边维护、搭拆及更换场地（提供场地，乙方自行安排搭拆与更换）；
（5）配合各专业洞口钢筋的移动、复位和加强；
（6）钢筋原材料及成型钢筋现场范围内的水平垂直运输；
（7）楼层安全门、洞口防护的制作、运输、安装、回收到指定场地等；
（8）钢筋放样的样板按照甲方现场要求进行绑扎（如箍筋、节点等）；
（9）各专业设备基础（本工程所涉及到的各设备基础、人货电梯、塔吊、龙门架等）各种构件的钢筋下料、绑扎等；
（10）冬季施工钢筋工程的施工措施；冬季施工钢筋的保护措施（如柱子钢筋包裹塑料薄膜、彩条布覆盖包裹、筏板表面棉被等以及拆除清理等）；
（11）废旧钢筋按照甲方指定位置存放及废料池的砌筑、抹灰及油漆；
（12）每月23日前提供下月钢筋的用料计划报甲方预算部审核。每月根据工程实际进度提供一次调整计划。整个工程的钢筋下料单乙方签字盖章后报两份，配合甲方每月的材料盘点（原材及半成品）；
（13）构造柱、圈梁、墙拉筋等二次结构钢筋的下料；构造柱等钢筋的预留及保护；
（14）电梯及各种设备吊环的制作及预埋；
（15）严格按照甲方的施工方案进行施工，严格按照图纸要求施工。
1.4.3砼工程（包括但不限于）:
（1）砼浇灌、振捣、抹平、压实、养护（保湿、保温等）；测温点的埋置；配合测温；
（2）砼泵送管安装拆除清理；砼泵管的保养维护、疏通及清理；砼泵管的保温；
（3）落地砼及各种砼器具的清理；楼层拆模后的所有垃圾的清理；
（4）接茬部位砼的清理剔凿；
（5）砼施工通病的防治与修理等全部施工内容；
（6）各专业设备基础（本工程所涉及到的各种设备基础、人货电梯、塔吊、龙门架等）及各种构件的浇注；
（7）砼的打磨（剔凿）、修补，确保色差一致；柱（墙）梁节点处不同标号砼之间加镀锌钢板网分割；
（8）冬季施工的各项保温措施、费用由乙方承担（炉子、煤、帆布、棉被由甲方提供）；
（9）临建、施工机械及正式设备基础、场地硬化（不含现场原场地硬化）；
（10）达不到验收标准，在拆模后天内自行修复，由此影响（如二次结构施工、优质结构验收等）所产生的费用全部由乙方承担；
（11）层面结构混泥土一次性原浆压光；
（12）外墙混凝土打磨及防水八字脚抹灰具备防水施工条件，若达不到防水施工条件，影响防水施工由乙方自行负责；外墙达不到做防水条件发生的抹灰费用（人工费、材料费及机械费）全部由乙方进行承担；
（13）砼质量必须达到清水混凝土不抹灰的标准；
（14）配合甲方对砼结构进行实测实量；
（15）严格按照甲方的施工方案进行施工，严格按照图纸设计要求施工。
1.4.4砌筑工程（包括但不限于）：
（1）砌筑材料的现场内湿水、运输、摆放；砌筑砂浆按配合比现场内搅拌、运输；砂浆搅拌机械的清理、保养维修；
（2）墙体砌筑部位基层的清理、洒水湿润；落地砂浆及各种砂浆器具的清理；
（3）按已放好的基础轴线及边线立好皮数杆；
（4）按照图纸进行预留洞口的留设及预埋件埋设各种；
（5）砌筑工程施工通病的防治与修理等全部施工内容；
（6）如砌筑质量达不到验收标准，乙方自行修复，由此所产生的费用全部由乙方承担；
（7）冬季施工的各项保温措施、费用由乙方承担；
（8）配合甲方对砌筑工程进行实测实量；
（9）对自己及他人已完成工作的成品进行保护；
（10）严格按照图纸设计要求施工；严格按照《砌体结构工程质量验收规范》、宁夏回族自治区地方标准《建筑工程施工工艺标准》（DB64）及施工技术交底的要求进行施工。
1.4.5装饰装修工程（包括但不限于）：
（1）装修材料在现场内运输、摆放、湿水；砂浆按配合比现场内搅拌、运输；砂浆搅拌机械的清理、保养维修；
（2）装饰施工部位基层的清理、洒水湿润；落地砂浆及各种砂浆器具的清理；
（3）装饰装修工程施工通病的防治与修理等全部施工内容；
（4）按照图纸进行预留洞口的留设及预埋件预埋各种；
（5）配合甲方对装饰材料工程进行实测实量；
（6）如装饰材料工程质量达不到验收标准，乙方自行修复，由此所产生的费用全部由乙方承担；
（7）对自己及他人已完成工作的成品进行保护；
（8）严格按照图纸设计要求施工；严格按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》、宁夏回族自治区地方标准《建筑工程施工工艺标准》（DB64）及施工技术交底的要求进行施工。
1.4.6脚手架工程（包括但不限于）：
（1）脚手架及工字钢的搭拆、刷漆（油漆自备），必须按照甲方的要求，同时必须满足相应的规范要求及上级部门检查要求；
（2）铺、翻脚手板；
（3）挂、拆各种安全网（平网、立网、挑网）；
（4）各种平面和立面预留孔洞、楼面及屋面临边、楼梯口、雨罩安全防护栏杆及防护网的搭设（防护必须用钢管或甲方指定的工具式防护）、拆除；电梯井口、施工电梯口、施工电梯出料平台的搭拆及维护（水平及竖向）、楼梯间，塔吊操作平台的搭拆及防护，人货电梯（或物料提升机）防护搭设及卸料平台搭拆、防高空坠物防护架及挂网，变压器所设置的安全防护栏杆，材料甲方提供，乙方提供人工安拆并刷油漆，现场所有临边防护机加工棚区域防护的人工安拆并刷油漆，油漆由甲方提供；
（5）钢管、碗扣架、U托、各种扣件、外挑架用型钢等周转材料的进出场装卸车、刷漆、分类分规格码放。钢管、碗扣架、U托、各种扣件、外挑架用型钢等周转材料由甲方提供，乙方周转使用；挑架预埋环的制作、预埋及切除；挑架槽钢洞的封堵；钢丝绳拉结点的预埋及拆除；
（6）卸料平台的安装、拆除、刷漆；
（7）脚手架眼封堵；
（8）拆除的材料、周转工具清理并在场内按甲方指定的位置分类码放整齐；
（9）严格按照甲方的施工方案进行施工。
1.4.7防水工程（包括但不限于）：
（1）严格按照施工图纸给定的图集和有关标准及甲方要求施工，承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002;《地下室防水技术规范》GB50108-2008;《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002；
（2）达到合同约定标准。涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求；
（3）配合整体进度，按甲方提出的施工计划施工。遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚；
（4）严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到建设工程合同标准，并对承包工程按照施工合同保修期限进行保修；
（5）乙方负责组织材料及施工人员按甲方要求的时间进场进行施工;按施工图纸、施工总说明，图纸交底会审纪要、设计修改(或变更)通知单和《施工及技术验收规范》做好自检工作；
（6）负责原材料送检并收集有关试、化验资料，做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集有关施工技术资料；
（7）管道、洞口周边及内外墙脚、墙根、阴、阳转角处加强处理在乙方的工作范围内；
（8）防水施工所用的材料必须国家标准的防水材料，有产品出厂合格证书、性能检测报告与复检报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。检测费用由乙方负责，不合格的严禁使用。
1.4.8保温工程（包括但不限于）：
（1）基层处理及清理、对拉杆洞及架眼洞的封堵；
（2）外挂吊篮的搭设报验和拆除；
（3）吊垂直线、弹控制线；刷界面剂；
（4）冲筋，做灰饼、基面湿润；外墙抹灰，粘贴真金板；防火隔离缝岩棉板的安装；安装锚固件塑料套管、固定锚固件（锚栓内墙杆直径6mm,膨胀帽直径60mm，有效锚固深度50mm，现规定塑料锚栓长度不小于170mm);
（5）抹底层抗裂砂浆；耐碱玻纤网格布；抹面层抗裂砂浆；抗碱底漆；着色底漆；真石漆、罩面漆；
（6）变形缝苯板的安装；变形缝铝板盖缝的安装；材料的送检报验（包含费用）；
（7）工作面的落手清；垃圾清理及装车运走；成品保护；图纸、变更、技术交底、图集、规范所要求的工作或工序；监理工程师和业主工程师所要求的技术细节、工序、做法等。
1.4.9三大周转工具租赁
钢管、型钢、扣件、竹胶板（或镜面板）、木方等工具及周转材料的采购租赁及涉及到模板、支撑系统及脚手架工程可能用到的材料、设备、工具（踢脚板、油漆等）均有甲方提供，以上材料进场后双方办理材料交接手续（乙方材料员签字），由乙方进行保管，工程完工后双方对以上材料进行退场（乙方材料员签字），丢失或者损坏全部由乙方照价赔偿，乙方向甲方照价赔偿时扣除钢管及扣件耗损，其中，钢管的耗损率按 %（按延长米），扣件耗损率按 %（按个数），所有周转材料的清理、保养、维修及刷漆，进出场的装卸车。
1.4.10其它工作内容
（1）必须配备专职测量人员，负责日常的测量放线工作，甲方只提供地下室及每层控制线及控制标高，并对乙方测量工作进行复核。
（2）必须配备专职材料人员（由乙方出具授权委托书确认的材料专职人员），负责同甲方一同验收各种甲方提供材料，并三方确认验收单。
（3）必须配备专职安全员不少于名、专职质量管理人员不少于名、专职的劳务管理人员不少于名、专职电工名（有项目管理经验，能胜任协调现场管理工作），负责项目日常安全、质量工作的落实与纠正，配合甲方安全员做好各项安全工作。以上专职管理人员纳入甲方总包各机构管理小组，协同管理。
（4）必须配备4名保安人员。负责现场门卫保安、现场材料的看护、现场生产生活安全的昼夜巡视工作。配备专人负责每日现场、甲乙双方生活区的清扫（每日至少清扫一次，包含卫生间）。
（5）必须配备专职劳务管理人员，配合甲方按照地方政府规定，做好现场劳务“实名制”管理工作、按照劳务公司的承诺进行履约，并做好工人出勤记录、任务完成记录。
（6）基地人工清槽、清理撞见杂土及垃圾、桩头废渣及桩身泥土的清理（必须达到做防水的条件）、桩头外露箍筋及注浆管的切割、筏板不同底标高处的修坡、修坡多余土的清理人工搬运，筏板基础砖胎膜、电梯井基坑土方人工清理由乙方负责。
（7）创建安全文明工地的全部用工由乙方负责，现场所有关于安全文明施工的人工费已含在平米综合单价中，施工过程中不再另行办理有关其任何签证手续，各种大型活动场的搭设及拆除。
（8）现场配电箱等临时设施防护的安装，塔吊配重钢筋的制作绑扎、模板支设拆除以及砼的浇筑。
（9）现场劳务工人统一工作服、安全帽，统一购买，相关费用包含在综合平米单价中。
（10）乙方应配合完成每个楼层的+50线工作，要求除在每层设置一个标准水准点外，必须无偿在室内每道墙面上弹放+50线以作为所有装饰队伍的标高基准；沉降观测点的预埋；
（11）乙方配合完成外墙大角垂直线弹放工作，要求在结构每个阴阳角转角两侧弹放一条30cm垂直线，另外应在外门窗洞口中心弹放从上到下的垂线。
（12）乙方应严格按照施工要求控制误差，由于结构超出规范的误差造成的装饰装修工程量增加由乙方承担。乙方必须保证弹放的基准线准确，安装专业及各分项装饰装修工程采用此基准线如出现超出规范误差造成经济损失由乙方承担；现场成品保护工作及创优标识工作。
（13）楼梯间、走廊及地下室的照明由乙方负责至主体封顶后三个月拆。灯头丢失及损坏的，乙方应及时购买并及时更换，费用（地下室照明的材料费及人工费）不再计取任何费用，仅提供护套线。
（14）由于政府性、季节性造成的停工甲方不予签证，因抢工额外发生的所有费用均已含在综合单价中，乙方应考虑在综合单价中。
（15）直螺纹套筒由乙方提供，相应价格均包含在乙方平米综合单价中。
（16）钢桁架楼承板得安装及校正，相应价格均包含在乙方综合平米单价中，钢桁架楼承板若有全部支撑体系（满支撑）时，钢桁架楼承板按模板面积计算模板工程量，否则，钢桁架楼承板不计算模板工程量。
（17）茶烟室、楼层厕所（每一层设置二组）均有甲方提供材料，乙方负责搭设、拆除及维护，相应费用包含在综合平米单价中。
（18）工人生活区宿舍及食堂搭建由乙方负责。
（19）配合甲方试验员进行现场取样，试块钢筋笼的加工制作。
（20）浇筑砼时，当柱（墙）、梁的砼等级不同时，在柱（墙）、梁的节点处加镀锌钢板网分隔。
1.4.11机械：
除塔吊、砼泵送机械、人货电梯以外的所有钢筋机械、木工机械、焊接机械、砼振捣器、砂浆搅拌机等所有中小型机械设备及线缆，中小型机械消耗性材料及配套使用机具等，所有二级配电箱以下电箱、电缆（不包括施工电梯及塔吊的二级箱及电缆）、电器、所用工具、照明器材、放线测量仪器、手推车、市政接驳口外的施工用水管、铁锹、吹风机、吸尘器、手电锯手电钻等手提式工具、雨水泵、污水泵、自吸泵、切割机等所有手头工具用具及劳保用品。如砼浇筑过程中停电，乙方自行解决供电问题。超高人工降效及小型机械、手头工具的费用和塔吊指挥费用（含对讲机）。对于大型机械（塔吊、人货电梯等）基础部分施工的人工费已含在平米综合单价中，施工过程中不在另行办理有关其任何签证手续。
1.4.12零星材料：
除19.1条所列供应材料外所有零星材料（包括但不限于以下材料）：如止水条、止水片、快易收口网、步步紧、穿墙PVC管、对拉螺栓、蝴蝶卡、直螺纹套筒、山型卡、绑扎丝、铁丝（条）、铁钉、电焊条、电焊手套、砂轮片、磨光片、圆盘锯片、水桶、胶皮管、蛇皮管、电工胶皮、大小扫把、钢丝刷、纱布、棉线、小白线、铅笔、粉笔、石笔、刀片、钢条、灯泡、热水器、水龙头、电池、手电筒、电珠、碘钨灯管、钻头、开关、插座、红粉、割刀片、麻绳、塑料胶布、海绵、胶带、结构用胶、脱模剂、砼养护用塑料薄膜及棉毡、彩条布、塑料布、现场照明器材、辐条、尼龙绳、氧气管、乙炔管、氧气、乙炔、口哨、墨汁、机油、防电胶带、对讲机、内胎、外胎、轴承、打气筒、冷补胶、气门皮、氧气表、乙炔表、割枪、割嘴、大剪、稀料、电焊面罩、电焊帽、雨鞋、雨衣、墨斗、双面胶带、毛刷、植筋胶、丙酮、固化剂、临时维护用膨胀螺栓、冬施用油桶、黄油、铲刀、钢丝网、小推车、镀锌钢板网、塔吊所有钢丝绳及卡环、伸缩缝处所需泡沫板（或挤塑板）、马牙卡、丝杠以及对拉螺栓孔洞的聚氨酯发泡封堵等所有涉及到工程的明示、暗示的零星材料均由乙方提供。山型卡根据甲方施工方案，按照制定规定各提供。
1.5承包方式
1.5.1本工程采用：
（1）人工、零星材料及中小型工机具、机械全包的承包方式，合同单价一次性包死。
（2）合同单价分项包干价，分项包干价含人工、零星材料及小型手持工机具。
1.5.2主体垃圾和甲方办公区及乙方的生活区垃圾由乙方负责清理，运至甲方指定地点。如乙方不及时清运，甲方租车代为清运的运费甲方有权从乙方当期工程款中直接扣除或结算时核减，乙方负责施工现场道路清扫、施工现场整理及围墙外围道路清扫。
1.5.3如乙方承包范围内的工作内容中部分工作未完成或甲方认为有必要由甲方或其他单位代为完成，则经双方协商一致后部分工作内容所对应的费用将在结算时扣除。
1.5.4本合同单价包括人工费、零星材料费、中小型机械费、乙方为保证合同工期及合同质量要求所发生的抢工费和措施费、乙方为组织施工所发生现场经费、企业管理费、利润等全部费用。
1.5.5整个合同期间，本合同单价不以任何理由进行调整。
1.5.6在本合同范围内，如乙方不能胜任部分工作或甲方认为乙方完成的工作达不到质量要求，甲方始终保留对任意清单项以乙方所报价格另行分包或采购的权利，且乙方不得向甲方索赔。设计变更部分，工程量以现场収量为主，单价按照合同执行，单价不做调整。
1.6分包工作期限
1.6.1开始工作日期：
1.6.2结束工作日期：
1.6.3总日历工作天数：
非不可抗力或非业主、甲方原因导致工期延误，每拖延一天甲方给予乙方元罚款（依据建设工程主合同罚款原则）；根据甲方施工进度计划，工期延误达天，甲方给予乙方项目经理严重警告，并罚款万元，若工期延误达天，乙方项目经理必须更换，并罚款万元，同时追究乙方责任。（依据建设工程施工合同罚款原则）。
1.7质量标准：合格。（依据建设工程主合同要求）工程必须达到主合同竣工验收交工标准，若由于乙方原因达不到标准，所发生的一切费用由乙方承担。
第二条工程价款
2.1工程费用总额（暂定）万（不含税），最终按照实际完成工程量以甲方审定的结算值为准。
2.2综合单价

文章插图
工作内容（包括但不限于）：1、基础工程（含基坑清槽、基坑雨、雪水、地下水及污水的排放、防水基层、盲沟、明沟、集水井砌筑施工及基坑排水、后浇带的施工及清理，垫层、防水保护层、底板、砖胎膜、各种墙体的砌筑、防潮层的施工）；2、钢筋工程（包含各种钢筋放样、材料计划、加工、安装、连接；若采用电渣压力焊，机械、焊机及焊剂由乙方负责）；3、砼工程（铺翻脚手板；安放、移动跳板；按、拆、移动、清洗泵管；砼的搅拌、浇筑、砼施工通病的防范与修理，确保砼的保温、保湿及养护，保温材料的采购及使用，负责接通养护、消防用水管线等；各种预留洞口及洞口套管等、图纸设计中构件如挂板、栏板、屋面构架及造型、后浇带、修饰线条等）；4、模板工程（包括支撑及内脚手架、模板、对拉螺栓及其套管（含对拉螺栓的制作费和止水钢片、套管的材料费，及外墙、柱螺栓眼的发泡封堵、不可周转螺栓的切割、打磨、修补等）制安、人防墙、外墙止水片加工、预埋铁件的制安、幕墙及楼承板等预埋件的预埋、止水钢板、止水带制安、后浇带留设、防护及清理浇筑；各种预留洞口模板的制作、安装、拆除）；5、主体结构施工期间的四口五临边安全防护（要求使用定型化防护栏杆，电梯井、外脚手架与外墙之间的水平防护网采用框式小眼网张拉（可通过对拉螺栓孔加固））、电梯成品防护门的安装、基坑围护、材料堆放场的围挡、防护棚及其安全道路搭设及其拆除，人货电梯（或物料提升机）防护架搭设及卸料平台搭设、防高空坠物防护架及挂网，包括悬挂质量、安全、CI等标语；6、基础砖胎膜及防水保护墙的砌筑、抹灰及细部处理；7、大型机械基础砼的浇筑及钢筋的制作安装（含模板、预埋件安装、机械设备需加固措施的配合，如电梯支撑焊接人工等）；大型机械附着铁件的预埋、上料平台的加工制作和安装；8、施工期间的雨、雪、污、排水；9、下基坑马道、脚手架斜坡搭设及拆除（架子搭设、铺翻脚手板、挂安全网及密闭网、设置挡脚板、刷油漆、型钢挑梁及吊环的制作、安装等，外架及外架上物料拆除，将拆除的材料、周转工具清理运至场内甲方指定的位置码放整齐，包括上述作业材料工具的场内水平垂直运输、二次搬运，要符合施工规范安全和安全操作规程，符合安全文明标准化工地施工标准要求，达到主体验收条件；施工期间的现场文明施工必须符合规定并保证施工现场安全文明常态化，有专人负责底面积楼层的厕所卫生及及时清理；负责生活责任范围内的管理和清扫工作）；甲方办公区板房基础、楼地面、施工场地围墙、场地道路硬化等临时设施由乙方施工。10、钢桁架楼承板的安装及校正。11预应力空心板的钢筋、砼、及模板的施工。12、周转工具（模板、木方、脚手板、竹笆板、挡脚板、钢管、扣件、丝杠、型钢、安全网、密目网等周转材料进场双方办理交接手续，按甲方的指定地点分类码放整齐，使用期间的保管、看护、维修、装卸、清理、退还）。13、竹腔空心板的安装；14、防水工程包括管道、洞口周边及内外墙脚、墙根、阴、阳转角处加强处理的费用；15、防腐工程施工的所发生的所有费用。
以上所有工作内容均已含在上述综合单价中，其次零星材料、机械费用均包含在综合单价中。
2.3水平、垂直运输所增加的人工费均已包含在上述报价中。
2.4以上综合单价是根据乙方自身企业情况确定。任何情况下，包干单价属于乙方自身风险，甲方不接受乙方提出的任何调整，也不因施工期内市场材料价格、人工价格、政府收费、政府政策性调整等因素造成的价格变动而变动。实际施工时如乙方以不了解现场为由增加费用，甲方有权给予乙方工程结算造价的 %罚款。给甲方造成严重损失的，由乙方承担所有给造成的损失。
注：本工程建筑面积规则参照《宁夏回族自治区建筑工程计价定额》2013相关定额规定的建筑面积计算（工程设计变更、签证除建筑面积发生变化按变更后的建筑面积计算外，均包含在相应的建筑面积单价内，不能计算建筑面积的独立钢筋砼构件如挂板、栏板、屋面构架及造型、装饰线条等，其价款均包含在建筑面积单价中。本工程建筑面积只计算乙方自行施工结构部位，外墙保温隔热层、中庭部分、玻璃幕墙、屋面花架、钢结构部分等均不计算建筑面积）。防水工程结算按实际防水面积计算工程量(不含搭接量) 。
第三条劳动报酬的支付
3.1双方本着风险共担、利益共享的原则，一致同意各项劳务价款均在业主已支付工程价款的前提下，向乙方支付业主已付工程款。如业主拖欠工程款，则乙方劳务费用相应延缓支付，待业主支付后或资金筹措到位后再付给乙方，因业主付款不到位影响甲方付款不构成甲方违约。如在特殊情况下，因建设单位原因，甲方确需乙方退场，提前48小时甲方以书面通知乙方退场，乙方需在48小时内退场，发生的费用，双方按照市场价协商解决；乙方若不退场，所有造成的后果及损失由乙方自行承担。
3.2劳务费的支出：
3.2.1本工程无预付款；工程款（进度款）支付的时间和方式：施工至完成时，支付完成工程量的 %；以后按照每月日向乙方上报完成的工程量，经甲方审核完毕后支付乙方完成工程量的 %，办理完结后六个月内付至 %，余3%质保金乙方施工的工程无质量问题，两年后天内付清（不计利息），乙方必须提供与甲方的材料结算单，在承包人确定材料不出现浪费的情况下，签字确认，方可支付进度款。
如甲方的工程款不到位，按3.1款的办理原则。在支付款项时，应扣除已付的劳务费，甲方已交纳的费、税等及竣工后因乙方维修不及时，甲方代其维修所发生的费用等；在结算时扣除乙方须承担结算值万分之三的印花税。
3.2.2劳务报酬支付方式：银行承兑汇票、银行汇票或网上银行电子转账支付，不以现金方式支付劳务费。要求乙方必须把工资发到工人手中。并且乙方承诺保证不出现因拖欠工资而滋事的情况，否则由乙方承担造成的一切后果，且甲方有权予以处罚，每次罚款万元，且对甲方造成的不良社会影响后果，给甲方造成的一切损失及后果全部由乙方进行承担。
3.2.3付款时乙方必须提供合规的增值税专用发票后甲方可给予支付费用。乙方在开具增值税发票后个工作日内由专人负责将票据派送给甲方（包括发票联和抵扣联），如造成甲方在规定时间内不能认证抵扣的，甲方不予支付劳务费且发生的损失由乙方承担。乙方提供的增值税发票必须真实有效。验证后失效的增值税发票的损失由乙方承担。开具的发票不合规、不合法或涉嫌虚开增值税发票，乙方不仅要承担赔偿责任、法律责任，并重新开具有效的增值税专用发票。乙方提供的增值税发票信息必须完整，甲方公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号；发票内单位、数量、单价必须填写；增值税发票中乙方必须填写完整开票单位信息。
3.2.3.1模板工程分包中把劳务和租赁的模板木方量各自单独出具发票。
第四条合同文件使用的语言、标准和适用法律
4.1合同语言。本合同文件使用汉语。
4.2适用法律法规：国家有关法律、法规和地方的有关法规、规章及规范文件等均对本合同有约束力。
4.3适用标准、规范：按施工合同有关规定，按国家《建筑工程施工质量验收统一标准呢》GB50300-2001、《建筑安装工程质量评定标准》、现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第五条合同文件及解释顺序
5.1组成本合同文件的内容及优先解释顺序如下：
本合同；
本合同附件；
甲方的招标文件、乙方的投标书及回标文件（含承诺书）：
本工程施工总包合同。
第六条图纸
6.1甲方向乙方提供施工图纸壹套，边设计边施工的工程分期提供图纸：图纸押金元/套，完工后乙方应将图纸完整交回甲方，如图纸不完整或图纸模糊不清押金将不予退回，若乙方没有在取得图纸时交纳押金，则在工程结算时扣除。
6.2乙方不能将甲方提供的图纸挪作他用，否则承担因此造成的一切后果；
6.3乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，作为一个有经验的分包商，有责任义务指出甲方提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点，并在施工之前将发现的图纸上错漏及时通知对方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致的一切变更不予增加费用，业主和甲方同意增加的除外；
6.4对施工图纸的保密要求：保密。
第七条甲方代表及权限
7.1甲方驻工地代表：，职务：项目经理；
7.2甲方驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定的职责。甲方代表可委托有关管理人员承担自己的部分权力和责任，但涉及经济责任和工期的事务必须经本人确认且经分公司经营科部门审批后有效。委派人员的调整和撤回应提前通知乙方；
7.3甲方代表有权反对及要求乙方调离有不作为或不称职的有关人员；
7.4甲方代表发现乙方有转包、再分包或无履约能力，有权停止乙方的工作，并上报甲方管理部门终止或解除劳动合同，一切损失由乙方承担；
7.5甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以“工程执行通知书”的书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到后生效。甲方代表在收到乙方代表的持有异议的书面报告后的24 小时内做出修改指令或继续执行的决定，并书面通知乙方；
7.6甲方代表的撤换不影响本合同的效力。
第八条乙方代表及权限
8.1乙方驻工地代表，职务现场经理；必须持有法人授权委托文件；
代表乙方进行合同履行及施工管理、签署文件和处理与工程有关的所有事物等。乙方无条件接受代表人的行为后果。
乙方人员必须持证上岗，并有正规保险手续；乙方项目经理，材料员，资料员需开具乙方单位授权委托，否则其签字无效；在施工过程中未经许可严禁人员变动或随意离岗；必须保证乙方人员常驻施工现场，并保证通讯畅通，如发现乙方人员通讯不畅通一次，甲方有权给予乙方每次元的罚款，累计计算。
乙方管理人员：
（1）项目经理：（2）现场经理：
（3）工程师：（4）土建工长：
（5）专职安全员：（6）专职质检员：
（7）材料员：（8）钢筋工长：
（9）木工工长：（10）测量员：
（11）保管员：（12）专职劳务管理员：
（13）其他人员：
8.2乙方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知均应以工程关系单书面的形式送交甲方并办理签收；
8.3乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同同时发出的指令、指示组织施工。在情况紧急无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告；
8.4乙方代表接甲方代表通知要求调离的人员后，立即将该人员调离现场，交回有关证件，未有甲方代表的书面许可，不可再将此人员调入工地；
8.5未经甲方书面准许，乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员；
8.6乙方代表对甲方指令持有异议，应在收到指令后的24小时内提出书面报告；
8.7乙方代表人须经甲方书面同意，后任继续前任应负的责任，未经甲方代表书面同意，擅自更换项目班子承担万元/人次的违约金，乙方项目管理人员外出办事应当向甲方请假，未经工程承包人批准擅自离开工地，项目负责人、技术负责人每离开一天罚款元，其他人员（除材料员、试验员、质量、安全管理员）每离开一天罚款元。
8.8乙方对乙方代表及其他工作人员的行为承担责任；
8.9乙方现场管理人员必须同投标书所报管理人员一致，未经甲方书面允许，乙方不得擅自更换现场管理人员，否则，乙方更换一人需承担元/平米的违约金，且甲方有权终止分包合同，损失由乙方全部承担。
第九条甲方工作
9.1负责工程测量定位、沉降观测，组织乙方人员进行图纸会审和技术交底，提供经业主批准的施工组织设计，负责统一规划现场的平面布置，确定临设、工地出入口、标志的安置、材料堆放、安全、消防、文明施工设施的位置，统一安排技术档案材料的收集、整理，办理交工验收；
9.2提供标高、定位的基准点、线；
9.3负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾；
9.4负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系；
9.5制定项目管理目标、安排施工总进度计划，实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、试验、化验的控制、监督和验收；
9.6随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗的情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修，并根据项目奖罚规定给予相应处罚；
9.7负责审核乙方编制的施工劳务预算及材料计划、进度计划等各种报表，并办理报酬拨款；
9.8甲方代表在收到乙方有关违约事件后28天内予以确认或提出异议，逾期不予确认或不表示异议的视为同意乙方报告；
9.9负责施工现场的CI标准的设计、检查、监督现场各单位落实CI标准；
9.10协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物（含文物保护建筑物）、古树名木、文物的保护工作；
9.11向乙方只提供宿舍（须人一间宿舍），其他如床板、床架、桌椅、窗帘、卧具及所有日常生活用具均由乙方自行解决，其交验要求与保护责任为：摆放要整齐，且生活区由乙方派专人打扫及维修，费用已包含在合同单价中。
第十条乙方工作
必须配合完全胜任本工程各项要求的项目管理班子，服从甲方的管理，负责对工程进度、质量、劳动力调配、安全及职工生活安排等具体事项的具体管理；
10.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包和再分包（否则甲方有权通知乙方立即退场，按已完成工程量 %结算及付款，并由乙方承担全部法律后果）。未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系，严禁对外任何事务中签署甲方单位名称或带有甲方简称中任何“建工”等字样的落款，每发现一次处罚万元，由乙方组织的所有人员与甲方无任何劳动合同关系，乙方独立承担民事责任；
10.2参加甲方或业主主持的图纸会审、技术交底；严格按施工图纸，设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检测评定标准精心施工；
10.3遵守国家、当地政府的法律、法规及甲方下发的有关施工现场管理的各项规章制度，按规定办理当地政府所规定的各项手续。接受甲方、业主及有关部门的管理、检查和监督，与现场各单位搞好协调配合工作；
10.4负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施。接到图纸后天内提出施工劳务预算（含材料设备用量）；
10.5根据甲方提供的标高、定位的基准点线，具体负责承保范围内的测量、放线、定位工作。
10.6根据甲方编制的施工至设计及总进度计划的要求，每月月底前天提交下月施工计划、下月材料需用计划，（同时应要求乙方在周五之前提供周进度计划及下周材料需用计划），有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排，经甲方批准后严格实施；按本合同的约定投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
10.7严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保质量达到约定的标准和要求；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
10.8自觉接受甲方有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。根据“谁用工谁负责”的原则，施工过程中若发现乙方违法乱纪、私藏偷盗、无理取闹、流氓斗殴、上访聚众闹事等，追究当事人的责任，同时追究乙方负责人的责任，甲方有权对乙方当事人处以元/人·次的罚款，从结算中扣除，还可视情节轻重上报有关治安部门直至追究刑事责任。
10.9按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10按甲方要求，及时提交报表和完整的原始技术经济材料，积极配合甲方办理交工验收。
10.11做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏。乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
10.12无条件地接受甲方转发的发包人及工程师的指令，无条件接受甲方、发包人及监理单位对劳务工人工资支付的监督和管理。
10.13除非本合同另有规定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
10.14乙方施工过程中每楼层支撑架子和模板拆除后应立即安排人员进行清理，直至甲方验收合格为止。
10.15乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其它特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按照要求负责施工，其费用不予增加；若大面积的工程部位施工完后，留有少量的零星部位放弃施工时，甲方将安排其他队组进行施工，并从乙方劳务款中扣除安排其他队伍进行施工费用的倍价格，此费用在结算时直接予以扣除。
10.16乙方必须保证按图施工，若造成钢筋、预留洞及预埋铁件的遗漏，由此而造成的植筋、打凿、修补等一切费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除；
10.17工程进行期间发生或因本分包工程原因引致人身伤亡及财产损坏，属乙方责任范围内的，由乙方承担费用（包括甲方所花的一切费用）、损失、索赔或诉讼的法律责任，并保证甲方免该责任。
10.18配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员，相关人员须持证上岗，包括专业分包项目经理、技术员、班组长、质量员、安全员等具有同类工程施工经验人员。项目负责人及其他管理人员必选投标文件安排或其他承诺及时到位，施工期间不得随意调整。确需调整时应提前通知甲方，征得同意后方可调整，否则承担万元/人次的违约金。调离人员必须在接任者到位办理交接后方可离任。管理人员必须持有规定要求的岗位证书和执业资格证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，乙方按甲方质量管理计划对相应施工范围要求的人员工种、级别和人数安排进场。乙方进场后日内提供现场人员花名册和有关证件，并且必须配备名专职劳务管理人员，配合甲方按照建设主管部门规定，必须做到实名制“六统一”(即花名册、身份证、劳动合同、工人月工程量确认书、岗位技能、工资支付表)等管理工作。及时按甲方要求提交各种劳务报表。
10.19乙方必须每月按时报送农民工工资表。乙方劳务工人工资支付承诺：实行劳务用工人员实名制，甲方和分包的劳务企业均不得向“包工头”支付劳动者工资，特别是年终发放余款时，必须为劳动者个人在银行开立个人账户，通过银行支付给劳动者本人。甲方应监督劳务单位实行日考勤制度，月底将考勤送给项目部备案（或汇总录入信息系统）；劳务企业在发放工资前应向劳动者提供与实际考勤相符的工资支付清单，其工资单必须经项目经理、劳务负责人审核签字，各专业负责人、农民工本人签字按手印确认后方可支付，由财务科或劳务公司按工资支付清单将工资直接打入农民工本人账号，或现场现金发放，（由项目经理、劳资专管等人员监督且留存现场发放影像资料留存备查）若劳务公司发放农民工工资则提供银行流水。公布后交甲方备查。
10.20乙方保证节假日、农忙期间的正常连续施工（且在场工人不低于平常的 %），如不能保证，甲方有权安排相应工种进行部分部位的施工，由此发生的与劳务相关的一切费用均由乙方承担。
10.21乙方需做到任何部位施工工完场清，否则甲方有权对乙方进行经济处罚并限时清理。
10.22甲方供应材料，乙方须限量领料，不得随意浪费，一经发现甲方有权重罚。落地砼应及时清理并再利用，若发现乙方施工完部位留有落地砼0.1m及以上，或抛洒落地灰，甲方有权对乙方进行经济处罚。
10.23乙方应节约甲方供应的材料，卸车、运输时由于过满浪费，及该部位浇筑后预留混泥土随意倾倒不做下一部未浇筑利用时，甲方有权对乙方进行经济处罚。
10.24乙方应按甲方要求做好自检工作，并报甲方验收。对质检敷衍了事，项目部将不予验收并处元/次罚款。未经验收或验收不合格，不允许进行下道工序施工。对不能达到质量要求的分部分项，应收项目部限时整改，并承担整改、返工费用。对不能保证施工质量的班组、个人，甲方有权将其清退出场，乙方应无条件接受，对此造成的双方损失由乙方承担。
10.25乙方必须按照冬雨季施工、夜间施工要求完成并做好各项工作及砼保养、保护工作；乙方必须合理安排工序，确保工期，若需要则按甲方要求，必须24小时安排施工，小雨不停。
10.26除非甲方要求停工外的任何情况下乙方都须保证工程的正常施工；若双方有争议或甲方没有及时支付工程款，乙方不得以停工或制造其他可能造成甲方恶劣影响的时间来实现其目的，否则造成的工期延误不予顺延，甲方损失及乙方自身损失均由乙方承担，并且处以元以上/次的罚款。
10.27对甲方的指令（口头的和书面的）需迅速执行，如因乙方行动迟缓造成业主的投诉，要承担相应的责任和经济处罚，当收到甲方催促执行的书面通知后8 小时内，乙方仍未执行，甲方可另聘他人执行，并将发生的费用双倍从应付乙方当月的款项中扣除。
10.28认真做好承担的劳务所涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清晰、详细准确的记录的积累材料，及时将有关经济技术资料完整的提供给甲方，并配合甲方进行整理归档工作。
10.29确保工作及施工现场的整洁，做到每日一清。负责结构施工期间洞口、临边安全防护，本工程安全文明施工必须达到自治区质量安全标化工程；否则，违约责任见第二十五条。
10.30工程完工后，清理所做工程项目的标志、污斑、指印和其他油污和脏物，清运自用工具、机械和设备，达到交工前的清理标准。
10.31负责半成品、成品的保护工作，承担损坏的修复责任。参与交工验收，并负责交工验收时提出的存在缺陷进行无偿的修理，直至满足交工验收，符合约定的质量标准。
10.32乙方认可施工合同中有关甲方向业主的承诺、业主对甲方的各项要求和标准均是乙方应该做到和应尽的义务，同样是乙方向甲方的承诺，无条件的遵守。无条件的服从和执行甲方、业主、监理公司所提出的改进存在的缺陷、需要相互间的配合，以及要求参与的一些工作任务，并做到对方满意。
10.33如乙方认为甲方违约，应在事件发生三天内向提出书面报告，逾期视为乙方放弃。
10.34在施工过程中，不管发生什么争议，乙方保证连续施工，不得以争议没有达成一致意见或问题没有落实为由，而耽搁施工或停工施工，否则，视为乙方违约，承担停工造成的一切损失，而且每次罚款万元。
10.35甲方另行再分包的工程，乙方无偿提供现有的脚手架、垂直运输机械、临时水电设施及施工工序的配合；乙方不能积极配合，甲方有权自行指派其他乙方完成，则结算时按乙方总造价的 %对乙方进行处罚；
10.36施工过程中按甲方要求必须提供钢筋料单，否则相关结算按甲方计算结果为准。合同签订三个月内上报给甲方钢筋料单两份，须签字盖章，若后期设计变更，在设计变更发生后天重新整理新的钢筋下料单，若未按规定时间内上报甲方，每拖延一天罚款元。
10.37乙方向甲方提供书面的《建筑劳务企业规范用工承诺》，详见附件六。乙方必须与每个自有人员签订劳动用工合同，以便政府相关部门监督检查，且乙方所有劳务及管理人员与甲方无任何劳动关系。若发现一方未与工人签订劳动用工合同，被政府相关部门查办或工人自己举报后，给甲方造成经济损失和无法弥补的名誉损失及政府罚款，甲方按乙方应向该工人支付的工资及相关费用的四倍扣罚乙方费用。
10.38在施工过程中，如甲方发现乙方管理人员不胜任其本职工作，甲方有权要求乙方更换该管理人员，且乙方必须更换。施工人员的管理由乙方负全责，并符合当地公安机关和建设行政主管部门对外来施工企业和人员的管理规定。若乙方所管辖的人员出现违反规定的现象或破坏甲方其他现场财产的情况，甲方在向乙方进行索赔的同时，有权视情况对乙方进行处罚。
10.39乙方在本合同中注明的通讯地址如有变动，应立即向甲方相关部门提供变更后的通讯地址，否则甲方给乙方发出的任何函件将视为收到和对内容的认可。
10.40在施工过程中及时为安装，装饰等专业提供施工工作面，并做好成品保护，确保不与其他劳务分包单位发生冲突，每发生一次综合单价按
元/平方米（建筑面积）进行扣减。
10.41乙方必须以自己的名义为本工程现场人员购买意外伤害保险、工伤保险和不少于60万元赔偿标准的商业保险，保险费用已经包含在合同价款中。对于乙方雇佣的任何员工或其他人员的任何意外事故或伤害所引起的一切损失或法律补偿费用，甲方将不负责任。乙方应保持保单的有效性，保单的有效期从本合同开始直到不完全责任期结束，且无任何此类工作待完为止。乙方应在合同签订后一个星期内将购买保险的凭证交予甲方复印留存，否则甲方不予支付劳务费。
第十一条合同价款的结算
11.1完工结算，对工程量较小，施工日期较短的，采用预付 / 元，完工验收后达到约定的质量标准一次性结算；
11.2采用进度报量，乙方按照甲方要求的格式提出进度报量申报表及计算资料（含有效的签证资料）一式五份，由甲方项目有关人员会审，并经甲方项目奖励签字后报上级经营部门审批；最终竣工结算：乙方所承担项目全部完工并经各方经验收合格后日内向甲方项目经理提交《分包结算条件会签单》（附件），递送会签单日内报送工程结算书（含有效的签证资料）及甲乙双方签字认可的材料对账单一式份，甲方项目部有关人员会审，并经项目经理签字后上报甲方成本管理部审核，甲方成本管理部审定值且经经营副经理审核同意并加盖结算专用章为最终结算，审核定案后返回乙方份；乙方分包结算如在工程竣工验收合格之日起三个月之内仍不报甲方审核，则视乙方自动放弃与甲方结算及收取工程款的权利，甲方不再负责与乙方结算并付款，所有后果由乙方自负，甲方可以单方面办理结算，乙方无条件认可甲方成本管理部审核的结算值。
11.3治安费、卫生费、暂住人口费、计划生育管理费等向有关部门缴纳的费用由乙方承担和缴纳。甲方现场采暖工程的费用，乙方承担相应部分费用，乙方承担采暖费万元整（万元整），结算时予以扣除。
11.4乙方自有人员、机具、从事危险作业人员意外伤害保险费由按工程结算值得 %扣除代为缴纳。甲方机具、作业人员险甲方自行承担。
11.5标化工地（具体工作参照《建筑施工现场管理标准》DBJ3702-001-2005(SX)）用工已包含在乙方报价中。
11.6乙方施工的部位在进行工程验收或工程装修时如需要修补，乙方应在接到甲方电话或书面通知（以邮局或快递公司发出）的情况下48小时派人修补，否则甲方将另行安排其他人员进行修补，所发生的维修费用（以甲方出据的维修结算为准）从乙方结算中扣除，无需乙方签字认可。
11.7乙方负责水电等设施的日常管理，甲方进行不定期检查，如发现浪费水电及不规范用电现象，每次罚款元以上，乙方并承担由此给甲方造成损失。
11.8乙方根据项目的工期长短承担生活区排污费万元整（大写万元整）。
11.9乙方生活区用水、电费甲方按元/㎡（按建筑面积）在结算中予以扣除。
第十二条劳务作业期限
实际动工、完工日期及作业期限执行甲方项目经理部制定的施工进度计划。
乙方根据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，经报甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进度与计划不符时，乙方应按甲方要求采取补救措施，保证按时完工。如补救无效连续三个月仍达不到计划要求，视为乙方无按期完工的能力。甲方有权解除合同，乙方接到通知5日内撤离现场，并承担由此给甲方造成的损失。
第十三条工期延误
13.1因乙方原因不能按时动工，工期不予顺延。因甲方原因不能按时动工，在动工日期日前通知乙方，工期相当顺延；
13.2当不可抗力、规模扩大、标准提高、结构重大修改、承包范围调整等对工期有实质性影响的情况时，事后日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应延顺或调整；乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有措施消除影响而无需延长工期和增加费用。
13.3非上述原因不能按时完工，乙方承担违约责任，且执行本合同第二十五条。
第十四条劳务施工质量
14.1依据国家工程质量检验评定标准，本劳务合同作业范围内所有分部分项工程必须达到质量合格标准。工程量以业主、监理方验收认定为准。
14.2乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求。因甲方原因达不到质量标准，由甲方承担返工的经济支出，工期相应延顺。因乙方原因达不到质量标准，乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍达不到质量标准，视为乙方违约，不具备满足质量要求的技术和管理实力，甲方有权解除合同，乙方在接到通知后天内撤离现场，承担因此给甲方造成的损失。
14.3达不到质量合格（按照建设工程施工合同的质量目标）等级的违约责任：见第二十五条。
14.4双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用因此造成的损失，由责任方承担。
第十五条质量检查与工程验收
15.1质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。
15.2隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收4小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用由乙方承担费用，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽。如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口，负责恢复，并承担因此发生的费用及损失，工期不予顺延：乙方分项完成后若不向甲方进行报验，每次承担元的罚款。
15.3中间验收：按施工规范要求，基础工程（含设备基础）、主体结构工程等施工完成后，须经验收合格后方进行下道工序或交付其他施工单位接管。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收，直到质量验收合格为止。乙方承担因此发生的一切费用及损失。
15.4交工验收：乙方承担的任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，由甲方约请业主（或业主委托的其他单位）验收，经验收合格，评定质量定级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，在通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工程延误责任。
15.5工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。如图纸、国家及当地政府的施工验收规范、标准、发包人的指令之间有差异和不一致的乙方应取得的书面认可后，以质量要求较严者为施工依据。
第十六条安全施工
16.1综合平米单价中含相关的安全文明施工费，乙方必须确保文明施工，否则以合同价款下降元/m2进行处罚，相应罚款金额在结算时一并扣除（乙方在投标报价是做出承诺）。
16.2乙方必须确保此项目无伤亡事故的发生，否则甲方以合同价款下降元/m2进行处罚，相应罚款金额在结算时一并扣除（乙方在投标报价时做出承诺）。
16.3甲乙双方的责权、安全防护、检查、预防和事故处理等要求执行附件二：《建设工程总分包安全管理协议》。
第十七条紧急补救
无论工程施工期间或保修期内，在乙方施工范围内的任何部分，如发生施工或故障及人力不足等其他事件，甲方认为进行紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的需要，乙方应积极采取紧急措施补救，如乙方无力或不及时进行补救或修理时，甲方有权单方面安排其他人员从事这项工作，全部责任和费用均由乙方以二倍的价格承担。
第十八条现场管理
乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度和C1标化工地标准，确保现场管理达标，创造标化工地。
18.1按甲方的统一规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标示。
18.2按标化工地要求完成场地硬化覆盖，设置标牌，搞好现场美化，做到每天工完场清，保持现场整洁；
18.3乙方在现场必须配备名专职清扫人员，不得兼职，以保证现场持续保持整洁卫生；否则，甲方有权利安排其他人完成此项工作。所发生费用按每人每天元直接从乙方的结算中扣除（甲方只给一次整改机会）。
18.4乙方施工现场人员服装，由甲方统一提供样式，或由甲方统一订制，费用由乙方承担（元/套）。乙方应搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
18.5按甲方要求设置消防设置，负责自用部分消防设施的费用。消防器材统一由甲方购置，乙方不得自制。公共试用品，由乙方负责维护、保管，损坏照价赔偿。
18.6因乙方原因文明施工、标化工地达不到要求，应根据甲方或有关部门的要求进行整改，接受相应处罚，承担全部责任。
18.7标化设施所需费用，则甲方供应主要材料（已明确由乙方提供的材料除外），乙方无偿提供人工。
18.8办公区板房基础、楼地面、围墙、场地道路硬化由乙方施工，含在单价中。
18.9保证现场安全文明的常态化。
第十九条材料供应与保管
19.1本工程供应材料：钢材、商砼、周转料具（钢管、扣件、丝杠、型钢、木方、竹胶板、脚手板、竹笆片、挡脚板、安全网、密目网及平网）、防水材料、保温材料、止水钢板，油漆、砖、水泥、砂子由甲方供应，其余均由乙方供应，乙方限额领料，包定额消耗，其中，钢筋损耗按照≤ ％计算。材料超额领用由乙方负责清运出场，且承担超额量的全部材料价格费用，从结算中直接扣除。材料节省按照材料节省量给予乙方％的奖励。
19.2钢筋数量按“甲方确认的钢筋翻样单数量％的材料消耗”与乙方计量核对，超用部分由乙方负责清运出场，且承担超用量的全部材料价格费用，从结算中直接扣除。节省部分按照节省的钢材量每吨给予乙方％的奖励。商砼量按图纸计量核对，超用部分由乙方承担（价格按合同期市场价加％执行）。现场浪费商品砼的根据实际浪费的方量，按宁夏地区建材价格指南价格双倍处理。
19.3甲方供应的设备的质量、品种、规格、型号应符合设计要求。为了方便使用，甲方供应的物资设备，货到后已包含在报价中，不再另行计取采购保管费。
19.4甲方供应的材料设备属所有，只供本合同劳务作业范围内工程专用。乙方不能挪作它用或擅自处理（包括边角余料）。施工节余材料，废旧材料、边角余料由乙方负责回收至指定地点，归甲方所有，乙方不得变卖。未经甲方许可，乙方私自变卖甲方供应的材料，按变卖的价格处以十倍的罚款。
19.5除甲方供应材料外，其余零星材料均由乙方供应，详见1.4.12
乙方对采购的材料质量负责，根据技术要求的有关规定需要合格证、质量保证书和准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将证件交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全，质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格产品，并承担因此而造成的损失。
19.6工程用料由乙方按进度计划提前天报材料进场计划，甲方按审定的计划供应。因计划不及时、不准确，造成乙方停工、窝工责任由乙方承担；甲方未按计划供应乙方应妥善安排劳动力从事其他工作，确实无法调动的，甲方给予乙方停、窝工签证。
19.7非工程用料、生产辅助用料、生活用料由乙方负责提供并承担费用。
19.8由甲方供应的材料，在进出场时乙方必须参与验收，否则，以甲方与供应商双方确认的数量为准，损耗超过定额或合同约定的部分，由乙方按市场价或合同约定的单价承担。
第二十条施工工机具、机械设备及周转材料供应
20.1根据批准的施工方案，塔吊、泵送机械、施工电梯、二级及二级以上配电箱由甲方提供，并派司机跟班操作、维修、保管，乙方不准擅自操作。塔吊指挥工由乙方负责，费用已含在劳务费综合单价中，必须持证上岗。
20.2甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。甲方交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常的保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备经常保持良好状态，充分发挥作用。施工任务完成后进行盘点、清理、刷油，使其保证状态交还甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿。
20.3施工机械、生产用具及低值易耗品的供应和使用双方约定：施工人员须统一服装，安全帽、安全带费用乙方自理，但须甲方协商确认产品质量；除泵送机械、二级及二级以上配电箱以外的所有钢筋机械、木工机械、焊接机械、砼振捣器、砂浆搅拌机等所有中小型机械设备及其线缆，中小型机械消耗性材料及配套受用机具等，所有二级配电箱以后的电气所有器材（电箱、电缆、电器、所用工具及照明器材）、机具、放线测量仪器、手推车、市政接驳口外的施工用水管、铁锹、手电锯、切割机、电钻等所有手头工具用具及劳保用品等均有乙方供应，费用已含在合同单价中，甲方不再供应。
20.4由甲方提供的机具在进出场时，乙方必须派专人参与验收，否则，以甲方与供应商双方确认的数量为准，损耗超过定额或合同约定的部分，由乙方向甲方照价赔偿。
第二十一条工程保修
保修期限应该以发包人与建设单位签订的建设工程施工合同为准，如施工合同中没有明确规定的按照《建设工程质量管理条理》执行。
第二十二条地下障碍及文物
乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等物品或有影响正常施工的地下管线机障碍物时，应在4小时内通知甲方代表，采取有效的保护措施，不得哄抢和破坏。甲方代表在收到通知后的12小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见并报告有关管理部门，甲方承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。地下障碍物影响约定的工期，延误的工期相应顺延。地下障碍物影响约定工期而已考虑的不予顺延，所发生的经济支出不属调整范围的由乙方承担。由于乙方未采取有效保护措施而导致发生的修理、恢复、罚款等费用由乙方承担。
第二十三条不可抗力
不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理并迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况。不可抗力结束后，七日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。不可抗力持续发生，乙方应每日报告一次受害情况，直到不可抗力结束。甲方应对受害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。不可抗力发生后，乙方未采取有效措施控制灾害而发生的损失由乙方承担。
因不可抗力发生的费用双方协商分别承担。
工程本身的损害由业主负责承担；
人员伤亡由甲乙双方各自负责本单位人员，并承担相应费用；
造成乙方自带机械、设备和其他物品损坏和停工损失，由乙方承担；
工程所需清理、修复费用由转业主承担；
延误的工期相应顺延。
不可抗力的自然灾害认定标准，以国家有关部门的认定为准。
第二十四条工程停建、缓建总包合同解除
24.1由于政策变化、不可抗力以及业主或甲乙双方原因等导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥善做好已完成工程和已进场材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自带机械和人员撤出现场；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位。甲方应为乙方撤出现场提供必要条件，按业主付款情况，支付以上的经济支出；及时做好已完成工程的结算，并按合同规定和业主支付情况支付已完成工程劳务费，按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。
24.2如在乙方没有全面履行完成此分包合同义务之前，甲方与建设单位合同解除，甲方应当及时通知乙方，乙方接到通知后应尽快与甲方协商，解除或调整分包合同内容。乙方无过错的情况下可以得到已完合格工程的价款。无法施工的剩余分包工程，乙方放弃追要可得利益的主张权利。
第二十五条违约
【园林绿化工程项目合同范本,绿化工程项目经理资格证】25.1甲乙双方均应按照本合同的约定全面履行相应义务，给对方造成的损失的，按合同约定赔偿相应的损失。
25.2因乙方原因导致工程质量达不到约定的标准，且达不到标准，甲方没收质量保证金，并且乙方应向甲方支付违约金元/m（建筑面积）。并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。
25.3乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，不能或不完成后续施工，乙方必须无条件退场，甲方按乙方已完成工程量的％进行结算，并赔偿甲方的其他损失。
25.4本合同单价中将扣除以下三项费用：现场质量：元/m（按建筑面积）；安全文明施工：元/m（按建筑面积）；施工进度：元/m（按建筑面积）；以上三项费用每月由现场管理人员进行考核评定，考核结果达到项目部管理要求予以返还，否则将予以扣除。
25.5混凝土构件（包括楼地面、墙柱面、天棚面等）必须达到清水混凝土不抹灰标准，砼达不到规范要求的，乙方必须无条件给予修整到标准：无法修整到标准的，甲方将在结算中对乙方按无法修整的工程部位（按实测混凝土外观面积）以每平方米元进行扣款。
25.6因乙方原因导致工期延误，如果交付使用总竣工日期被延误，乙方应按延误天数向甲方支付违约金，乙方每延误竣工日一天，乙方向甲方支付元/天的逾期违约金，若乙方每提前一天则奖励元奖金。总工期周期内组织人员进行验收，总工期每提前一天奖励元，本工程节点工期拖延一天处罚元/天。施工高峰期乙方保证现场工人总数
人，否则承担元/天·人的罚款。
25.7除非双方协议将合同终止或解除，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担有关责任后仍继续履行合同。
25.8所有罚款、违约金及依照合同有权收取的费用等，甲方有权在支付月进度款直接扣除或在结算时直接扣减。
第二十六条索赔与签证
26.1在劳务作业实施过程中，若乙方遇到不利外部条件等根据总合同可以索赔的情况出现，则甲方应采取一切合理步骤，向业主进行费用或工期的索赔，甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应积极配合保持并出示现相关资料，当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转给乙方；
26.2签证:必须由项目经理、签证经办人、经营经理联名签发书面工作指令后，方可同意乙方施工；对于一次性零星用工超过小时的，或对于同一工作内容涉及金额大于元以上的，事由发生后日内必须上报分公司经营科门审查，且经分公司经营副经理审核后，发给分包人；涉及合同约定外的、工程实体外的、单份单项额度超过元（人民币）的经济签证或改变合同单价或合同单价没有而以签证、会议纪要等形式确认单价的，必须经过分公司成本管理部审查，方可给予乙方签证。发生签证事件后日内办理签证手续，否则做放弃处理，甲方项目部人员不予办理。（签证单格式详见附件5）。
26.3现场签证管理规定
26.3.1工程签证单应按甲方提供的统一表格填写，字迹清楚工整，签证单须有甲方项目经理、项目经营经理、项目技术负责人、经办人员共同签字且日期齐全，并加盖甲方项目经理和分包单位章。对签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附上图示及工程量计算式。签证事由注明发生时间、地点和工作部位（层次、轴线编号、构件名称等）。
26.3.2签证单一事一单，如果发生合同内没有的项目，由乙方在项目施工前报送单价，有项目经理部相关人员签字后报公司经营科进行审核确定单价后，开始施工。
26.3.3签证失效：实行月度封存制度，以点工和台班形式进行签证的必须在发生当日签证，其余形式的签证必须在周一将上周发生并完成的签证事项进行签证确认，月末对本月的签证进行汇总编号，当月的签证不能遗留到下月进行签证。签证事项发生后按月度结算的要求办理签证认可手续；当月未办理签字认可手续的不允许补办签证。
26.3.4无效签证单：
①没有甲方项目经理、经营经理、项目技术负责人及经办人员签名或签名不全及没有注明签证日期的；
②超过签证时效或竣工后突击补签的签证；
③非原件的签证资料；
④签证内容不实；对签证事由的描述太简单导致无法核定工程量；
⑤出现合同中没有的单价，未报公司审核确认的。费用签证单张超过元，项目部审核后未报公司经营科批准并备案的签证。
⑥未经公司同意的任何形式的补贴费用签证（质量奖、工期奖、标化文明奖等）。
⑦没有乙方现场代表的签字盖章；
⑧签证内容包括在本合同单价范围内；
⑨有施工图或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签证点工或机械台班或费用的签证。
⑩直接用发包人签证代替分包签证或不按公司规定表格内容填写或部分内容不填写的签证。
26.4结算时，甲方成本管理部有权扣除不合理和不符合本合同约定的分包经济签证。
第二十七条争议
双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成，双方向合同订立地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二十八条其他
28.1未尽事宜，甲方任何个人包括项目经理、管理人员等均无权与乙方签订补充协议，能够改变本合同内容的文件必须经过公司经营法务部门及经营副经理审批同意并加盖甲方合同专用章后生效。
28.2双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。
28.3乙方向甲方提交履约保证金万、农民工工资保证金万元，此农民工保证金在完工后二个月内全部退还。履约保证金返还要求和时间：工程按节点完工后，达到本合同要求的质量、工期、安全文明施工要求后二个月内无息退还；任何一项达不到要求，甲方将不予退还履约保证金。
28.4严禁甲乙双方人员之间以任何方式明、暗请吃、请喝、收受礼金、礼品或接受其他私人便利或利益。
28.5乙方在本合同中注明的通讯地址或法人如有变动，应立即向甲方提供变更后的通讯地址。否则，给乙方合同当中的地址发出任何函件将视为收到和认可。
第二十九条补充条款
第三十条合同生效
本合同无正副本，双方共签订份，甲方份，乙方份。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：宁夏银川市
本合同约定双方盖章后生效。附件具有法律效力。
附件一：劳务分包人法人授权委托书
附件二：劳务分包人项目印章授权书
附件三：劳务分包人项目管理人员分工明细表
附件四：分包结算条件会签单
附件五：建设工程总分包安全管理协议
附件六：建筑劳务企业规范用工承诺书
发包人（甲方）：（公章）分包人（乙方）：（公章）
地址：地址：
分公司负责人（签字）：法定代表人（签字）：
项目经理（签字）：委托代理人（签字）：
开户行名称：开户行名称：
银行账户：银行账户：
邮政编码：邮政编码：
传真：传真：
附件一
劳务分包人法人授权委托书

本授权委托声明：我系的法定代表人，现授权委托为我单位工程劳务施工的代理人，该代理人在该工程的合同谈判及施工过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无权转委托，特此委托。
代理人：性别：年龄：
身份证号码：
单位：职务：
单位印鉴（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：年月日
附：授权委托代理人身份证复印件（需加盖单位公章）
附件二
建设工程总分包安全管理协议
甲方（发包人）：
乙方（分包人）：
甲方将本建筑安装工程项目发（分）包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订《建设工程劳务分包合同》的同时，签订本协议。
一、承包工程项目:
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、承包范围：本工程结构图纸范围内标注的所有土建工作内容之劳务部分（除工程总包人提供的商品混凝土、钢筋、周转料具（部分）、塔吊、施工电梯、混凝土输送泵、砖、水泥、砂子、油漆、止水钢板、二级以上配电箱外主体施工的全部主体工作内容）。
4、承包方式：本工程采用人工、零星材料及中小型工机具、机械全包的承包方式，合同单价一次性包死。
二、工程项目期限：
自年月日起开工至年月日完工（实际工期以《建设工程劳务分包合同》的约定为准）。
三、协议内容：
（一）双方责权
1、甲乙双方共同的责任：
坚持“以人为本”的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。
2、甲方的责权
（1）建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；
（2）建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议；
（3）建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，下达隐患整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业；
（4）建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行项目部级安全教育。每年负责组织一次安全生产知识考试工作。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员；
（5）组织安全技术交底。技术负责人（项目总工）主管安全技术交底工作，并负责向分包单位的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接对操作人员进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间；
（6）负责编制施工组织总设计和专项安全施工组织设计；
（7）负责项目部安全技术资料的建立和管理；
（8）负责编制施工现场紧急情况下的应急救援预案；
（9）负责对首次进入施工现场的人员进行安全教育；
（10）对分包队伍违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知、罚款权、停工权和直至清退出现场权；
（11）有让分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备专职安全管理人员的权利；
（12）按规定足额使用安全措施费用：有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利；
（13）及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况；
（14）有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
3、乙方的责权
（1）建立本单位的安全生产责任制度，层层签订安全生产责任状，责任到人；
（2）按国家或行业管理部门的规定建立安全管理机构和配备专职安全管理人员，专职安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员；
（3）队伍进场前，向甲方提供全体施工人员的花名册、全体施工人员接受安全教育情况台账、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方通报；
（4）按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，对高处作业人员配好安全带，给每个施工人员配备正式编号的合格的安全帽；
（5）把甲方的安全技术交底到作业面的施工人员，交底人要签字；被交底人，每一个人都要签字；交底人和被交底人都要签上时间；
（6）建立本单位的安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告；参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方隐患整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况；
（7）建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节性安全教育，及时做好对变换工作岗位人员的安全教育。细致进行节假日安全教育，高度重视国家和地方重大活动期间的安全教育；
（8）负责根据甲方施工组织设计的要求，编制本单位紧急情况下的应急救援预案，并组织进行演练；
(9)足额使用本单位掌握的安全措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护；
（10）参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督；
（11）搭拆大型设备、脚手架和吊篮等国家或行业管理部门有特殊规定的工作必须安排有专业资质的专业队伍进行，搭拆前编制安全专项施工方案。进行安全技术交底；搭设中规定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护；
（12）对自带的施工机械按规定要求的时间进行验收、保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利；
（13）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施和监督人员；
（14）动火作业时，需到甲方开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排监护人员；
（15）组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动，活动要有针对性，要有活动记录；
（16）不在在建的建筑物内布置人工宿舍，不得男女混住，由电工统一在宿舍内布线和安装插座；
（17）炊事员持健康证上岗；饭菜留样；防止食物中毒；
（18）要指定老工人负责新入场工人的安全工作，老工人要每天对新工人进行提醒，告之应当注意的事项，时间不少于半年；
（19）要服从甲方的管理。
（二）事故处理
1、一旦发生生产安全事故，要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》（中华人民共和国建设部令第3号）的规定进行办理。保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。由总包安排向有关方面报告。
总包和分包一起组织成立内部事故调查组、现场隐患整改小组和事故善后处理小组。内部事故调查组要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见；现场隐患整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除；善后处理小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜；
2、事故责任清楚，双方意见一致的，有违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故负责；
3、双方对事故责任意见不一致的，协商解决；
4、双方协商不成的，按地方安全主管部门对事故的处理意见办理，属于何方责任就由何方负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。
四、其他需要说明的事宜；
五、其他：
1、奖罚按国家、行业管理部门和总包企业制定有关规定进行。罚款由甲方安全人管理人员下达并签字，由甲方财务负责收款并出具收款单；奖励，由甲方安全管理人员书面建议，甲方项目经理签字同意后，由乙方据此到甲方财务取款。奖励的标准按《宁夏第一建筑公司安全生产管理制度》中的有关规定办理；乙方对甲方的处罚有异议时，可书面向甲方项目经理提出复议；对项目经理的决定仍然有异议时，可向甲方上级安全管理部门书面申请复议。甲方上级安全管理部门的决定为最终决定；
2、本协议适用于立协单位双方。如遇有同国家和地方政府的有关法律、法规、规章、制度不符者按国家和地方政府的有关规定执行；
3、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式份，甲、乙双方各执份，双方上级单位各备案份；
4、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失；
5、本协议适用范围：
（1）人员：甲乙双方所有进入施工现场的人员；
（2）区域：工程地点围墙以内，大门处门外边米以内；
（3）时间：自本协议书签字起至总包书面通知分包队伍堆场的第三天止。
6、甲方现场安全负责人：
安全员：
7、乙方现场安全负责人：
安全员：
甲方：乙方：
单位名称：单位名称：
（盖章）（盖章）
分公司负责人（签字）：法定代表人（签字）：
项目经理（签字）：委托代理人（签字）：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日
附件三
建筑劳务企业规范用工承诺书
为规范施工分包和劳务用工行为，保障劳务工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，本企业从事建筑施工分包和使用建筑劳务工作下列郑重承诺：
一、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不适用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。
二、企业使用建筑工人，依法与劳动者本人签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务，详细约定劳务作业的内容。计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，并经双方签字（章）认可。合同文本同时报总包项目部备案。
三、本企业对员工实施实名制管理，做好工人的基本信息和采集和考勤工作，并及时报总包项目部。
四、本企业使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，持证率达到％以上。
五、企业严格按照劳动合同约定向劳务工发放劳动工资，不管在任何情况下，决不拖欠劳务工工资，每次发放工资经劳动者本人签字。
六、企业接受总承包方的监督与管理。执行总包方对劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳工资保障基金，在总包项目经理部的直接监督管理下，做好员工工资支付工作。并按照总包方的要求，按时报送工资支付情况统计表。
七、在有条件的地区，委托总包方在银行开设“工资专户”，建立工资卡，由银行代发工资，将工资直接打入员工卡中，并接受总包方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。
八、企业发生资金矛盾时，无条件先行支付劳务工工资。
九、企业拖欠工人工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关负责人作严肃处理外，愿根据分包合同约定，接受终止分包合同的处理。并按照拖欠克扣额的％缴纳违约金。
十、企业成立员工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一负责人，并由专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以任何借口进行推诿、拖延。一旦发生上访事件，企业及时向地方政府汇报，主动靠上去做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。
十一、企业在每个建筑工地张贴建筑劳务纠纷处置告示，公布公司管理制度，发生纠纷的处理程序，企业和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。
十二、企业严格遵守总承包方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好劳务工人安全教育培训工作，接受总承包方安全生产监督检查并承担相应的责任。
承诺单位（盖章）：联系电话：
承诺人：承诺日期：